二、 承攬方(乙方)義務(wù)

　　1、負責(zé)施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的管理、使用和維護工作。

　　2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

　　3、對甲方提供的圖紙進行優(yōu)化設(shè)計并作出優(yōu)化方案，報甲方認可后，方可執(zhí)行。

　　4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進度計劃、設(shè)備/材料進場計劃，報甲方認可后，嚴格按計劃組織施工。

　　5、乙方委派一切事宜。

　　6、乙方人員必須遵守甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。

　　第三條 工程期限

　　一、 根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日歷天，自甲方批復(fù)乙方提出的開工申請之日起計算。

　　二、 開工前 5 天，乙方向甲方提出開工申請書。

　　三、 如遇下列情況之一，工期相應(yīng)順延：

　　1、 按施工準備規(guī)定，甲方不能提供施工場地，水源、電源未接通，影響進場施工。

　　2、 甲方認可的設(shè)計變更影響施工進度，不在施工范圍內(nèi)的工程量增加。

　　3、 在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電2天以上，影響正常施工。

　　4、非乙方原因，由于監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。

　　5、由于土建、水、電、裝飾等單位交叉施工，造成的不具備施工條件，而延誤工期。

　　6、其它非乙方原因而延誤工期。

　　以上事項發(fā)生后，乙方可以書面形式向甲方代表或監(jiān)理提出簽證要求，甲方代表或監(jiān)理應(yīng)在3日內(nèi)簽證或作出書面回復(fù)，逾期回復(fù)視為同意乙方要求，以乙方提出的書面材料為準。

　　第四條 工程設(shè)備、材料的供應(yīng)和驗收

　　一、 本工程設(shè)備、材料符合設(shè)計及國家規(guī)范要求的質(zhì)量和性能。

　　二、 交貨地點： 施工現(xiàn)場

　　三、 交貨方式：乙方負責(zé)運送至施工指定地點。

　　四、 貨物在到達交貨地點前的運輸過程中，如發(fā)生包裝、貨物受損、丟失、隨機資料受損、丟失等一切因素引起的質(zhì)量問題，由乙方負責(zé)處理。

　　五、 在設(shè)備到達安裝地點時，乙方應(yīng)通知甲方及時組織檢驗組進行檢驗，檢驗組由甲方協(xié)調(diào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、乙方共同組成。檢驗標(biāo)準為外觀完整性檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備的外觀損壞及資料不全，甲方有權(quán)要求調(diào)換、補齊。如果甲方接到驗貨通知 3 日內(nèi)不進行檢驗，則視為檢驗合格，乙方可進行安裝;設(shè)備的質(zhì)量檢驗以系統(tǒng)完成過程中及完成后的各種壓力試驗、工序驗收、系統(tǒng)試驗檢測合格并符合施工圖紙設(shè)計要求為準。

　　第五條 工程款的支付與結(jié)算

　　一、 乙方的銀行名稱和帳號以合同為準。如乙方改變了其銀行名稱和帳號，應(yīng)在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔(dān)各自的資金轉(zhuǎn)撥費用。

　　二、 工程合同款支付： 合同簽訂后 日內(nèi)支付合同總款裝完畢驗收合格5日內(nèi)支付總價款的25﹪，余額5﹪作為質(zhì)保金，一年質(zhì)保期滿后5日內(nèi)一次性付清。 乙方按經(jīng)甲方批準的最佳優(yōu)化方案圖紙施工，變更增減的工程量據(jù)實結(jié)算。

　　三、 乙方在該工程安裝完畢后，向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料 套及竣工圖紙壹套，甲方在接到結(jié)算文件后20天內(nèi)審查完畢;如到期未提出書面異議，視為甲方審查完畢。

　　第六條 工程質(zhì)量

　　一、 本工程質(zhì)量必須嚴格按照國家相關(guān)規(guī)范進行施工。

　　二、 乙方必須嚴格按照國家規(guī)定的相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準進行施工，并接受甲方監(jiān)督。

　　三、 工程竣工后，乙方按國家相關(guān)規(guī)定對工程實行保修，保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。

　　四、 在保修期內(nèi)，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，屬甲方使用不當(dāng)造成的，乙方負責(zé)維修，只收取材料費用。屬設(shè)備質(zhì)量及安裝施工原因造成的，乙方負責(zé)維修，費用由乙方承擔(dān)。

　　五、 保修期滿后，甲、乙雙方另行簽訂維修合同。

　　第七條 工程驗收

　　一、 施工過程中隱蔽工程中間驗收，乙方在自檢合格后，通知甲方現(xiàn)場代表和工地監(jiān)理進行驗收。驗收合格，甲方代表或監(jiān)理在驗收記錄上簽字，乙方可進行下一道工序;驗收不合格，乙方負責(zé)整改后重驗。如甲方或監(jiān)理在接到驗收通知48小時內(nèi)不進行驗收或簽字，視為已驗收合格，乙方可進行隱蔽或下一道工序。

　　二、 工程竣工后，由乙方發(fā)出驗收申請書，并備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應(yīng)在 15 日內(nèi)進行驗收，逾期視為驗收合格。

　　三、 工程驗收由甲方組織有關(guān)部門、監(jiān)理單位、施工單位共同進行，驗收合格后，甲方與監(jiān)理應(yīng)及時配合乙方辦理驗收簽證手續(xù)。

　　四、 工程竣工驗收合格后，甲方方可使用。

　　第八條 違約責(zé)任

　　乙方的責(zé)任：

　　一、 工程質(zhì)量不合格，負責(zé)無償修理或返工直至合格。

　　二、 工程逾期竣工，原因由乙方造成的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。 甲方的責(zé)任：

　　一、 未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責(zé)任，除竣工日期得以順延外還應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　二、 未能按合同規(guī)定及時支付工程款項，乙方有權(quán)暫停施工、調(diào)試、驗收等工作，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　三、 工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此發(fā)生的質(zhì)量或其它問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　第九條 糾紛解決方法

　　合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向提起方法院起訴。

　　第十條 不可抗力

　　一、 如發(fā)生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的時間可根據(jù)事件發(fā)生的時間長短延期進行。

　　二、 受不可抗力影響的一方，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后7天內(nèi)，盡快以書面的方式通知其他各方，并用掛號信郵寄不可抗力發(fā)生的相關(guān)資料，以便其他各方審查、確認。

　　三、 受不可抗力影響的一方，應(yīng)盡快以書面的方式告知其他各方，確認不可抗力事件的終止或消除。

　　四、 如果不可抗力的影響持續(xù)超過1個月，一方應(yīng)與其他各方取得聯(lián)系，以便解決進一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續(xù)超過3個月，任何一方都有權(quán)終止全部或部分合同。

　　第十一條 稅金

　　第十二條 附則

　　一、 本合同一式 份，甲乙雙方各持 份，并經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規(guī)定的責(zé)任義務(wù)，結(jié)清合同款項后自動終止。

　　二、 本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　第十三條 其他

　　一、 乙方必須服從工地甲方代表及監(jiān)理工程師的指令。

　　二、 乙方負責(zé)對甲方操作人員進行免費培訓(xùn)，應(yīng)明確培訓(xùn)的時間，培訓(xùn)周期，培訓(xùn)地點，培訓(xùn)人數(shù)。

　　三、 乙方應(yīng)嚴格按照國家、省、市的有關(guān)規(guī)定，做到安全生產(chǎn)，文明施工，杜絕各種安全事故的發(fā)生，安全文明措施費必須?？顚Ｓ?。

　　甲 方：(蓋章)法定代表人或授權(quán)代表：(簽字)年 月 日

　　乙 方：中大空調(diào)集團有限公司 (蓋章) 法定代表人或授權(quán)代表： (簽字) 開戶行：德州市商業(yè)銀行銀河支行 帳 號：713010001003000000617 年 月 日

　看過空調(diào)安裝承攬合同的人還看了：

1.簡單承攬合同范本3篇

2.承攬合同范本3篇

3.加工承攬合同范本3篇

4.服務(wù)承攬合同

5.承攬服務(wù)合同范本3篇

6.產(chǎn)品承攬加工合同書范本3篇

7.哪些是加工承攬合同必備的條款

8.委托加工承攬合同

9.加工承攬合同代理詞范文

10.運輸承攬合同范本3篇