戶外廣告制作合同范本(2)
戶外廣告制作合同范文三
委托人(甲方)：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
地 址：
承攬人(乙方)：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
地 址：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法規(guī)規(guī)定，乙方接受甲方委托制作、安裝、維護等事項。雙方經協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執(zhí)行。
一、工程內容
(一)項目名稱：戶外廣告牌(規(guī)格及材料詳見附件一)
(二)工程范圍：制作、安裝、維護
(三)工程地點：
(四)工程時間：制作、安裝工期7天(從收到定金之日開始算起)，預計開工時間2012年 月 日。
(五)工程總造價：人民幣：壹萬壹仟元整(RMB：11100元)包含制作、安裝、維護費用。
二、付款時間
(一)合同簽訂后2天內甲方向乙方支付工程總造價的30%(即RMB：3330元)。
(二)工程制作完工并通過甲方驗收合格后，支付乙方合同總價70%(即RMB：7770元)。
(三)留500作為質保金一年后付(完工驗收時只收RMB：7270元)
(四)乙方向甲方提供工程總造價的工程正規(guī)發(fā)票。
三、廣告牌的制作、安裝、驗收及保修
(一)甲方負責廣告的設計，合同簽訂后1個工作日內提交設計稿、效果圖及施工方案給乙方。
(二)施工應安全、文明規(guī)范、施工保險由乙方負責購買。施工期間發(fā)生一切意外與甲方無關，甲方不承擔任何責任。
(三)現(xiàn)場施工期間與物業(yè)配合由乙方負責，戶外招牌廣告工程質量達到“四防”標準。即：防雷、防風(抗8級風力)、防雨、防漏。
(四)乙方在5個工作日內完成廣告牌的制作、安裝、乙方在完成工程后通知甲方驗收。甲方應在三天之內現(xiàn)場驗收，驗收標準為甲方簽字確認的實景照片。
(五)竣工日起一年內，乙方負責整體保修。
四、雙方權利義務及違約責任
(一)甲方權利義務及違約責任
1、甲方提供廣告發(fā)布的場地，如需費用由甲方承擔。
2、甲方按本合同第二條約定的付款時間和第五條付款方式向乙方支付合同價款金額。甲方未按期支付工程款項，造成乙方不能按時開工或工期延誤一天，需額外向乙方支付合同總額的0.1%作為違約賠償金。造成乙方不能按時開工或工期延誤，損失和后果由甲方負責承擔。
(二)乙方權利義務及違約的責任
1、經甲方簽字后的招牌效果圖和施工方案，乙方不可任意修改。
2、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天需向甲方支付合同總造價的0.1%作為補償金額。
3、乙方確保廣告牌結構安全性，如：安裝不當或設計不合理導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔。
4、在保修期內，發(fā)生質量問題，由乙方按照甲方通知后48小時內予以維修(若遇緊急情況，乙方按照甲方通知后需立即前往維修)，維修費用由乙方承擔。
五、付款方式
甲方按照乙方提供的賬戶、賬號信息匯款至乙方賬戶。
賬戶名稱：
開 戶 行：
帳 號：
六、爭議解決
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，向合同簽訂地所在人民法院起訴。
七、其它約定
(一)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方蓋章之日起生效。
(二)本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，合同附件及相關說明確均為本合同的組成部門，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章) 乙方(公章)
合同簽訂人： 合同簽訂人：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點：
看了戶外廣告制作合同的人還看了：
戶外廣告制作合同范本(2)
