空調拆裝合同范本(2)
第五條 違約責任
一、乙方責任：
1、工程現(xiàn)場乙方負責人 全面負責拆裝施工現(xiàn)場的工作;
2、 除合同規(guī)定外，如果乙方?jīng)]有按合同規(guī)定時間交工(不包括調試驗收)，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現(xiàn)場甲方負責人 全面負責拆裝施工現(xiàn)場的工作;
2、開工前1天，甲方應為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空場地、接通施工水電;
3、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金;
4、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方有權終止合同，并停止中央空調設備的使用，且甲方應承擔乙方的經(jīng)濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延：
(1) 工程量變化;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按時支付款項而造成的停工;
(4) 甲方同意工期順延的其他情況。
第六條 因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第七條 解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十一條 合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
空調拆裝合同范文3
甲方：
乙方：
為了搞好甲方空調拆遷安全工作，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本協(xié)議。
一、甲方安全責任
甲方在乙方進行空調拆遷安裝前，對乙方現(xiàn)場負責人進行口頭教育，其教育的主要內容為與拆遷安裝有關聯(lián)的安全注意事項。
二、乙方安全責任
1、乙方自備空調拆遷安裝所需的機械、設備、材料，并負責供安裝人員的安全帶、安全帽、面罩等安全保護(防護)用品。
2、乙方負責對拆遷安裝人員的安全和治安教育，嚴格按照國家相關安全操作規(guī)程安裝，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
3、乙方在拆遷安裝前，必須與甲方簽訂協(xié)議書，否則視為乙方擅自施工，后果自負。
4、乙方要做到合法用工，操作人員相關證件齊全，如乙方違法用工造成的損失由乙方承擔。
5、乙方要做好成品保護工作，不得污染和房間內外原有裝飾、設備、設施，否則要進行清理、恢復原樣，或進行賠償，達到甲方滿意為止。因成品保護不力造成的損失由乙方承擔。
6、乙方要做好勞動保護工作，在墻外、臨邊、高空作業(yè)要系好安全帶，掛在可靠地點;不系安全帶嚴禁拆遷安裝工作。乙方違規(guī)操作所造成的損失、后果由乙方自行負責。
7、乙方要確保無傷亡事故發(fā)生。如發(fā)生觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害、中毒、傷亡等安全事故，造成的所有損失(包括第三者損失)和責任均由乙方負責，與甲方無關。
8、乙方要做好建筑物、管線、室內物品的保護工作，做好安全警械和安全防護工作，不得傷害到他人，否則造成的損失由乙方承擔。
9、乙方在拆遷安裝過程中產生的廢渣、廢液、廢棄物，不準亂倒、亂放，要及時清理，做到活完場地清。
10、甲方需拆裝的空調共計 臺，其中柜式空調 臺、掛壁式空調 臺，全部拆除;
三、承攬費用：
只拆不安裝空調(全部)掛壁式共計 臺，每臺費用 元。
四、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了空調拆裝合同的人還看了：