2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式 份。

　　甲方：乙方：日期：

　　委托加工承攬合同范文三

　　地址：

　　電話： 傳真：

　　容器類委托加工承攬合同 NO：

　　委托方： XXXXXXXXXXX公司 簽訂地點：

　　受托方： 簽訂時間：

　　標的、數(shù)量、價款：

　　1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一 起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關行業(yè)標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特 殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單, 如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規(guī)格、 單品數(shù)量(每層數(shù)量*層數(shù)/每排數(shù)量*排數(shù))。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商 務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資 料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保 密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，雙方經過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委 托 方： XXXXXXX公司 受 托 方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代表： 委托代表：

　　傳 真：

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　地 址： 傳 真： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 地 址：

看過委托加工承攬合同的人還看了：

1.加工承攬合同糾紛起訴狀范文

2.外協(xié)加工合同

3.工程安裝承攬合同

4.輔助材料是按購銷合同還是按加工承攬合同計征印花稅

5.廣告承攬合同范本

6.機械加工合同范本

7.生產加工委托書范本

8.最通用的定作加工合同范本

9.裝飾裝修工程承攬合同范本

10.稅務師考試《涉稅服務實務》沖刺試題及答案